Hovedårsagslæren
Søgeord

Hovedårsagslæren

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Hovedårsagslæren".

Faglige artikler, der nævner Hovedårsagslæren

Dagbod - parallelle forsinkelser i entrepriseforhold
•
DAHL

Dagbod - parallelle forsinkelser i entrepriseforhold

Parallelle forsinkelser er ikke særskilt reguleret i AB 18 og behandles forskelligt i voldgiftspraksis. Valget mellem hovedårsagslæren og Malmaison-doktrinen afgør, om der udløses dagbod, fristforlængelse og erstatning. Solid tidsplan og dokumentation er afgørende.

Forfattere, der skriver om Hovedårsagslæren

HS
Hans Erik Steffensen
DAHL
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →