Martin Mosegaard

Voldgiftspraksis gør op med stramme skriftlighedskrav i entreprisekontrakter: Klausuler om underskrevet aftaleseddel fungerer som bevisregel, ikke gyldighedsbetingelse. Bevisbyrden skærpes, men betaling kan stadig kræves. Konsekvenser, centrale TBB-kendelser og konkrete råd.

Entreprenører kan få betaling for ekstraarbejde uden aftaleseddel, hvis arbejdet var nødvendigt – men beviskravet er skarpt, og passivitet koster. Læs om grænsen mellem kontrakt og ekstraarbejde, AB 18 §§ 4, 25 og 26, bygherrers oplysningspligter og de afgørende TBB kendelser.

AB 18 og ABT 18 giver entreprenører krav på betaling for forcering, når der foreligger aftale, eller bygherren uberettiget presser med dagbod. Ny voldgiftspraksis understreger bygherrers standpunktrisiko og betydningen af saglig fristvurdering, skriftligt varsel og dokumentation.