AB 18 § 39

AB 18 giver bygherren ret til tidsfristforlængelse ved forhold uden for egen kontrol. Samtidig gælder varslings- og tabsbegrænsningspligt, og entreprenøren kan kræve erstatning efter § 43, hvis forsinkelsen skyldes bygherrens fejl eller forsømmelse.

AB 18 § 39 giver entreprenøren tidsfristforlængelse, når forsinkelsen skyldes forhold uden for entreprenørens risiko. Få overblik over krav til kritisk vej, dokumentation og skriftligt varsel samt risikoen for erstatning eller dagbod ved manglende varsling.

Parallelle forsinkelser er ikke særskilt reguleret i AB 18 og behandles forskelligt i voldgiftspraksis. Valget mellem hovedårsagslæren og Malmaison-doktrinen afgør, om der udløses dagbod, fristforlængelse og erstatning. Solid tidsplan og dokumentation er afgørende.

AB 18 og ABT 18 giver entreprenører krav på betaling for forcering, når der foreligger aftale, eller bygherren uberettiget presser med dagbod. Ny voldgiftspraksis understreger bygherrers standpunktrisiko og betydningen af saglig fristvurdering, skriftligt varsel og dokumentation.

Vejblokader kan forsinke materialer og presse tidsplaner i byggeprojekter. AB 18 giver mulighed for tidsfristforlængelse, hvis entreprenøren varsler rettidigt, dokumenterer påvirkningen og har forsøgt at begrænse forsinkelsen. Planlæg, omdisponér og bevar skriftlig evidens.