Hovedentreprise

Entreprenøren kan i særlige tilfælde få vederlag for ekstraarbejder uden underskrevet aftaleseddel. Retspraksis tillægger vægt på bygherres kendskab og mulighed for at standse arbejdet samt nødvendige arbejder for at holde tidsplanen. Dokumentation og varsling er centrale.

Voldgiftsnævnet fastslår, at entreprenøren kan støtte ret på arbejdsbeskrivelser, tegninger og tilbudsliste, selv om tilstandsrapporten angiver andet. Uklarheder i udbudsmaterialet påhviler bygherren efter AB 18 § 4, stk. 2, og kan udløse krav om merbetaling.

Fra 1. juli kan Arbejdstilsynet påbyde entreprenørstop ved gentagne, alvorlige arbejdsmiljøbrud. Stoppet rammer hele kontraktkæden og kan udløse krav om tidsfristforlængelse, dagbøder og erstatning. Klage har ingen opsættende virkning—få styr på kontrakter og compliance nu.

AB 18 § 36 giver slutopgørelsen præklusiv virkning: krav, der ikke står i opgørelsen, fortabes som udgangspunkt. Artiklen gennemgår indholdskrav, frister og undtagelser, betydningen af konkrete forbehold samt forskellen mellem mangelfuld og forsinket slutopgørelse med støtte i praksis.