Tidsplan

AB 18 giver bygherren ret til tidsfristforlængelse ved forhold uden for egen kontrol. Samtidig gælder varslings- og tabsbegrænsningspligt, og entreprenøren kan kræve erstatning efter § 43, hvis forsinkelsen skyldes bygherrens fejl eller forsømmelse.

Klagenævnet fastslår, at ordregivere under forsyningsdirektivet kan omgøre en tildeling ved fejl og stiller skrappe krav til kapitalisering af forbehold. Uklare tilbudsformuleringer regnes som forbehold, og prissætning skal dokumenteres med høj sikkerhed.

AB 18 § 39 giver entreprenøren tidsfristforlængelse, når forsinkelsen skyldes forhold uden for entreprenørens risiko. Få overblik over krav til kritisk vej, dokumentation og skriftligt varsel samt risikoen for erstatning eller dagbod ved manglende varsling.

En ny voldgiftskendelse om partnering og Open Book fastslår, at kontraktmodellen kan tilsidesætte dokumenthierarkiet ved ekstraarbejder. Bygherrens viden og entreprenørens dokumentation bliver afgørende, mens ufuldkomne forceringskrav risikerer at falde bort.