Forcering

En ny voldgiftskendelse om partnering og Open Book fastslår, at kontraktmodellen kan tilsidesætte dokumenthierarkiet ved ekstraarbejder. Bygherrens viden og entreprenørens dokumentation bliver afgørende, mens ufuldkomne forceringskrav risikerer at falde bort.

Entreprenøren kan i særlige tilfælde få vederlag for ekstraarbejder uden underskrevet aftaleseddel. Retspraksis tillægger vægt på bygherres kendskab og mulighed for at standse arbejdet samt nødvendige arbejder for at holde tidsplanen. Dokumentation og varsling er centrale.

En ny kendelse om AB 18 afklarer, hvornår entreprenører kan kræve betaling for forcering, og hvordan kravet skønsmæssigt fastsættes. Entreprenøren fik 3,5 mio. kr. for dokumenteret opmanding. Kendelsen skærper kravene til varsling, tidsplanrevision og solid dokumentation.

AB 18 og ABT 18 giver entreprenører krav på betaling for forcering, når der foreligger aftale, eller bygherren uberettiget presser med dagbod. Ny voldgiftspraksis understreger bygherrers standpunktrisiko og betydningen af saglig fristvurdering, skriftligt varsel og dokumentation.